Подрядчик обязан уведомить заказчика, если не укладывается в срок

30.08.2017
Заказчик требовал взыскать неустойку с подрядчика за просрочку работ. Ответчик указал, что не мог выполнить работы в срок из-за истца. После заключения договора заказчик дополнил исходные данные, а сметы утвердил с большим опозданием. Суд удовлетворил иск. По общему правилу должник не отвечает за просрочку, если не может исполнить обязательство из-за кредитора. Но подрядчик был обязан уведомить заказчика, что выполнить работы в срок невозможно. Только такое уведомление освобождает подрядчика от неустойки за просрочку. Ответчик его не направил.